欢迎您光临湖南中湘吉律师事务所!我们会为您提供优质法律服务!
设为首页 收藏本站 联系我们
专业化、品牌化、规模化、制度化、服务化
                                              创建"红色"律师事务所
直播视频: 中湘吉律师事务所志愿服务队的民生情怀  点击进入观看
首页 > 湖南中湘吉律师事务所 > 合同范本
建设工程施工合同协议条款
  责任编辑:    发布时间:2020/7/20    浏览次数:1191次    关键字:建设工程 
甲方:
  乙方:

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条 工程概况。

  1.1 工程名称:
      工程地点:
      工程内容:
      承包范围:

  1.2 开工日期:
      竣工日期:
      总日历日期:

  1.3 质量等级:

  1.4 合同价款:

  第2条 合同文件及解释顺序。

  第3条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

  3.1 合同语言:
  3.2 适用法律法规:
  3.3 适用标准、规范:

  第4条 图纸。

  4.1 图纸提供日期
  4.2 图纸提供套数:
  4.3 图纸特殊保密要求和费用:

  第5条 甲方驻工地代表。

  5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:
  5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):

  第6条 乙方驻工地代表

  第7条 甲方工作。

  7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:
  7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:
  7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:
  7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:
  7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:
  7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:
  7.7 会审图纸和设计交底的时间:
  7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:

  第8条 乙方工作。

  8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:
  8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:
  8.3 施工防护工作的要求:
  8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求:
  8.5 对施工现场交通和噪音的要求:
  8.6 成品保护的要求:
  8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:
  8.8 施工场地整洁卫生的要求:

  第9条 进度计划。

  9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:
  9.2 甲方代表批准的时间。

  第10条 延期开工。

  第11条 暂停施工。

  第12条 工期延误。

  第13条 工期提前。

  第14条 检查和返工。

  第15条 工程质量等级。

  15.1 工程质量等级要求的经济支出:
  15.2 质量评定仲裁部门名称:

  第16条 隐蔽工程、中间验收。

  16.1 中间验收部位和时间:

  第17条 试车。

  第18条 验收和重新检验。

  第19条 合同价款及调整。

  19.1 调整的条件:
  19.2 调整的方式:

  第20条 工程预付款。

  20.1 预付工程款总金额:
  20.2 预付时间和比例:
  20.3 扣回时间和比例:
  20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任:

  第21条 工程量的核实确认。

  21.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:

  第22条 工程款支付。

  22.1 工程款支付方式:
  22.2 工程款支付金额和时间:
  22.3 甲方违约的责任:

  第23条 甲方供应材料设备。

  23.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):

  第24条 乙方采购材料设备。

  第25条 设计变更。

  第26条 确定变更价款。

  第27条 竣工验收。

  27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间:
  27.2 乙方提交竣工图的时间和份数:

  第28条 竣工结算。

  28.1 结算方式:
  28.2 乙方提交结算报告的时间:
  28.3 甲方批准结算报告的时间:
  28.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间:
  28.5 甲方违约的责任:

  第29条 保修。

  29.1 保修内容、范围:
  29.2 保修期限:
  29.3 保修金额和支付方法:
  29.4 保修金利率:

  第30条 争议。

  30.1 争议的解决程序:
  30.2 争议解决方式:

  第31条 违约。

  31.1 违约的处理:
  31.2 违约金的数额:
  31.3 损失的计算方法:
  31.4 甲方不按时付款的利息率:

  第32条 索赔。

  第33条 安全施工。

  第34条 专利技术、特殊工艺和合理化建议。

  第35条 地下障碍和文物。

  第36条 工程分包。

  36.1 分包单位和分包工程内容:
  36.2 分包工程价款的结算办法:

  第37条 不可抗力。

  37.1 不可抗力的自然灾害认定标准:

  第38条 保险。

  第39条 工程停建或缓建。

  第40条 合同生效与终止。

  40.1 合同生效日期:

  第41条 合同份数:

  41.1 合同副本份数:
  41.2 合同副本的分送责任:
  41.3 合同书制定费用:

  合同订立时间:     年  月  日
  发包方(章):     承包方(章):
  地址:         地址:
  法定代表人:      法定代表人:
  委托代理人       委托代理人
  电话:         电话:
  电挂:         电挂:
  开户银行:       开户银行:
  帐号:         帐号:
  邮政编码:       邮政编码:
  鉴(公)证意见:
  经办人:
                     鉴(公)证机关(章)
                      年  月  日

 相关文章
·某公司与某公司建设工程施工合同纠纷案 (2020/10/27)
·最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) (2021/1/2 13:59:03)
·关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二) (2020/7/20)
·最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释 (2020/7/20)
·电力建设工程施工安全监督管理办法 (2020/7/20)
·建设工程勘察设计管理条例 (2020/7/20)
·建设工程施工合同案件中合同相对性的坚持 (2020/7/20)
·承包人在合同无效后仍可行使建设工程优先权 (2020/7/20)
·因承包人的原因致使在建设工程的合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担什么法律责任? (2020/7/20)
·国家重大建设工程合同的订立,应当根据什么程序? (2020/7/20)
顶部】【返回首页】【返回上页
建设工程可行性研究合同
国际建设工程施工合同
律所新闻
更多 > 
省司法厅唐健、湘西州委组织部颜..
吉首市总工会张莉莉一行到湖南中..
湖南中湘吉律师事务所荣膺湖南省..
湖南中湘吉律师事务所2023年..
湖南中湘吉律师事务所周丽君律师..
湖南中湘吉律师事务所在马劲坳中..
湖南中湘吉律师事务所开展劳动者..
砥砺前行 共赢未来---湖南中..
党建专栏
更多 > 
湖南中湘吉律师事务所党支部与花..
湖南中湘吉律师事务所周树辉荣获..
湖南中湘吉律师事务所党支部获湘..
湖南中湘吉律师事务所王亚东荣获..
湖南中湘吉律师事务所党支部和花..
湖南中湘吉律师事务所王少华、宋..
湖南中湘吉律师事务所与花垣县十..
湖南中湘吉律师事务所开展3.1..
律师说法
更多 > 
超期年检发生交通事故,保险公司..
银行贷款办不下来 购房定金能退..
劳动者已达法定退休年龄如何认定..
个人独资企业转让后是否应对原担..
非新生儿近亲属无权诉请撤销《出..
对QQ聊天记录作为证据的几种意见
“形迹可疑型自首”的认定
诈骗与民间借贷以及非法吸收公众..
合同范本
更多 > 
房屋租赁合同
公司转让合同
汽车转让合同
二手车过户合同
动产汽车互易契约
公务用汽车协议维修服务合同
货客运汽车运营承包合同
出租车运营承包合同

扫一扫进入手机站
联系我们     本站声明     发送邮件
Copyright © 2020 Hnzxjls.Com All Rights Reserved 版权所有·湖南中湘吉律师事务所·未经授权·禁止使用·违者必究
吉首市乾州武陵广场D栋2层(州交警支队正对面二楼门面)
投诉电话:0743-8277888  邮箱:wangyadonglawyer@vip.qq.com
备案号:湘ICP备20015972号

湘公网安备 43310102000297号


扫一扫进入公众号